Главная - Другое - Договор установка видеонаблюдения

Договор установка видеонаблюдения


Договор установка видеонаблюдения

Договор на монтаж


Здесь пример договоров на монтаж и установкедоговор на установку видеонаблюдениядоговор на монтаж видеонаблюдения ДОГОВОР №_____ на проведение работ по монтажу и пуско-наладке технических средств безопасности г. Москва «____» ___________ 2012 г.

_________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________ действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Систем Сервис», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Китайцева Игоря Георгиевича действующего на основании Устава и Лицензии МЧС №8-2/01975 от 13.08.2010 г., с другой стороны, совместно именуемы Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем работы по монтажу и наладке ____________________, в помещениях Заказчика, по адресу: ____________. 2. Стоимость договора и порядок оплаты 2.1.

Общая стоимость настоящего Договора, определяется на основании утвержденной сметной документации (Приложение №1) и составляет: ______ (______________) рублей 00 копеек. НДС не облагается (УСН, см. НКРФ часть 2, глава 26.2., статья 346.11., п.2).

2.2. Изменение стоимости Договора допускается только на основании письменного соглашения Сторон.

2.3. Стороны установили следующий порядок расчетов по настоящему Договору: — Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости материалов и 50 % стоимости работ по договору на основании выставленного Исполнителем счета. 2.4. Расчеты между Сторонами осуществляются безналичным путем.

2.5. Датой осуществления платежа считается дата списания средств с банковского (расчётного) счёта Заказчика. 3. Сроки выполнения работ 3.1.

Работы по настоящему Договору начинаются не позднее 5 рабочих дней с момента поступления авансового платежа (при наличии необходимого оборудования на складах поставщиков) на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение ________ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания условий для проведения монтажа системы безопасности. 3.2. По окончании работ Стороны не позднее 5 рабочих дней обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать Акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон 4.1.

Исполнитель: 4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки; 4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба Заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего Акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2. Заказчик: 4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего Договора; 4.2.2.

обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по настоящему Договору, а именно: обеспечивает въезд на территорию объекта автотранспорта Исполнителя для доставки оборудования и предоставляет доступ во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования; 4.2.3.

до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного или хранящегося оборудования в размере стоимости оборудования и работ по его восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору. 5. Производство работ. Гарантии. 5.1. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

5.2. Гарантийные обязательства на оборудование несет фирма изготовитель. 5.3. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

5.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты (платежа) по настоящему Договору, Исполнитель вправе начислить и потребовать от Заказчика уплату пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от указанной суммы, для чего Исполнитель направляет письменное требование Заказчику. При отсутствии такого требования обязательство по уплате неустойки не возникает. 5.5. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, Заказчик вправе начислить и потребовать от Исполнителя пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от указанной суммы, для чего Заказчик направляет письменное требование Исполнителю.

При отсутствии такого требования обязательство по уплате неустойки не возникает. 5.6. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6. Форс-мажор 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение принятых по Договору обязательств (за исключением просрочки в платеже суммы, срок оплаты которой наступил в соответствии с условиями Договора), если невыполнение является следствием таких обстоятельств как пожар, наводнение, землетрясение, тайфун, эпидемии, забастовки, законы и положения, не контролируемые любой стороной. При этом сроки, оговоренные на выполнение обязательств Стороной, подвергшейся форс-мажорным обстоятельствам, будут продлены на период, равный времени, в течение которого эти обстоятельства мешали выполнению договора. 6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме в течение 3-х дней известить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств.

6.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства по форс-мажорным обстоятельствам существуют свыше 3-х месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или частично, за вычетом стоимости выполненных работ. 7. Дополнительные условия 7.1. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ на договорной основе субподрядные организации.

Исполнитель несет полную ответственность за действия привлеченных организаций.

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России. 7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством порядке.

8. Заключительные положения 8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 8.2. В течение срока действия настоящего Договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему Договору.

9. Приложения к Договору 9.1. К настоящему Договору прилагается: — Приложение №1 – Смета. — Приложение №2 — Лицензия МЧС.

— Приложение №3 — Уведомление о возможности применения УСН. 10. Реквизиты сторон 10.1. 10.2. ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Смарт Систем Сервис» 129347, Москва, Ярославское ш., д.

130, кор. 1, к.22 р\с 40702810200000077422 в Московском филиале ОАО «Смоленский Банк» БИК 044585338 к\с 30101810100000000338 ИНН/КПП 7716666605/771601001 Телефон: (495) 971-34-36, 978-66-38 ___________________________ м.п. Генеральный директор _______________________И.Г. Китайцев м.п. договор на установку видеонаблюдениядоговор на монтаж видеонаблюдения

Договор на монтаж системы видеонаблюдения

Здравствуйте, уважаемый посетитель сайта!

Чтобы заказать монтаж системы видеонаблюдения позвоните, пожалуйста, по телефону, который указан вверху, в шапке сайта. На этой странице вы можете познакомиться с образцом договора, который мы заключаем с нашими заказчиками.

Если вам нужно выбрать вариант системы видеонаблюдения и узнать его цену, переходите, пожалуйста, по ссылке: варианты систем видеонаблюдения.Предлагаем вашему вниманию новую книгу «Безопасность своими руками» — это лучшее руководство по монтажу систем видеонаблюдения. № _______ Санкт-Петербург «__» ________ 20__ г. ______________________________________________________________________________, в лице ____________________________________, действующ__ на основании ___________, именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Видеозащита.ру» в лице генерального директора Пунегова Г.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор, о нижеследующем: 1.Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется оказать услуги по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить комплекс работ по изготовлению и монтажу системы видеонаблюдения в помещения на объекте по адресу: ______________________________. Технические и технологические требования к выполняемым работам должны соответствовать техническому заданию (приложение № 1), согласованному сторонами и являющемуся неотъемлемой частью договора. 1.2. Цена работ по договору составляет:___________(____________________________________ _____________________________________________________ ______) рублей.

НДС не облагается. При изменении цены договора сторонами составляется и согласуется протокол соглашения о договорной цене. 2.Права и обязанности сторон. 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Предоставить охраняемое помещение для хранения оборудования на время проведения работ. 2.1.2. Обеспечить на все время работ возможность доступа к электротехническим этажным щитам для монтажных работ и подключения к электросети переменного тока напряжением 220В.
2.1.2. Обеспечить на все время работ возможность доступа к электротехническим этажным щитам для монтажных работ и подключения к электросети переменного тока напряжением 220В. 2.1.3. Принять объект в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика.

2.1.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1.2. настоящего договора в размерах и в сроки, установленные настоящим договором. 2.2. Подрядчик обязан: 2.2.1.

Приступить к работе не позднее «__» ____________ 20__ г.

2.2.2. Изготовить и смонтировать на объекте систему видеонаблюдения, предусмотренную настоящим договором. 2.2.3. Использовать помещения, предоставленные Заказчиком, в соответствии с их назначением и только в целях данной работы. 2.2.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, каких бы то ни было не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.2.5. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности. 3. Расчеты по договору. 3.1 Оплата по настоящему Договору производится с авансовым платежом. 3.2. Аванс в размере __________ (_________________________________________________ ____________________________) руб.

оплачивается Заказчиком не позднее «__» ________ 20__ г.

3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 5 дней после подписания акта о приемке работ по договору. 4.Ответственность сторон. 4.1.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.Срок действия договора. 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и поступления предоплаты (аванса) на счет Подрядчика и действует до окончания и приемки работ.

5.2. Работы по настоящему договору должны быть выполнены до « __ » _________ 20__ г. (включительно) 6.Характер взаимоотношений и дополнительные соглашения.

6.1.Все отношения и взаимные обязательства, при реализации этого договора и не оговоренные в нем, регулируются дополнительными соглашениями между партнерами.

7.Прочие условия. 7.1. Подрядчик осуществляет свою деятельность на основании Устава. 7.2. После подписания акта приемки выполненных работ (Приложение № 3), Подрядчик берет на себя гарантийное обслуживание смонтированного оборудования в течение одного года.

7.3 Штукатурные и малярные работы, возникшие в процессе монтажа системы видеонаблюдения, выполняются силами Заказчика. 7.4. По истечении гарантийного срока обслуживания Подрядчик обязан производить платное техническое обслуживание системы видеонаблюдения по действующим расценкам ООО «Видеозащита.ру». 8.Досрочное расторжение договора.

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по осно-ваниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством 9.Арбитраж. 9.1. Все споры, касающиеся настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае не-возможности соглашения дело по спору решается в арбитражном суде г.

Санкт-Петербурга. 10.Изменения.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны партнерами. 11.Юридические адреса сторон Заказчик: Подрядчик: ООО»Видеозащита.ру» Адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаков-ский переулок, д.

3, кв. 66 ИНН 7831001415 / КПП 783501001 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» г. Санкт-Петербург БИК 044030705 р/сч № 4070 281 020 000 002 0431 к/сч № 3010 181 050 000 000 0705 ОГРН 1027800001570 ОКПО 39464738 ОКАТО 40288563000 Тел./факс: (812) 362-99-58 http://www.videozashita.ru От Заказчика: _______________________________ От Подрядчика: _________________________________ Пунегов Г.М.

Другие статьи о видеонаблюдении:

  1. Сколько стоит установка видеонаблюдения в Санкт-Петербурге, в многоквартирный дом?
  2. Установка систем видеонаблюдения с записью
  3. Сетевые системы видеонаблюдения
  4. Система видеонаблюдения без записи
  5. Монтаж систем видеонаблюдения в офис
  6. Цена установки видеонаблюдения в Санкт-Петербурге?
  7. Видеонаблюдение через Интернет или мобильный телефон

Договор на установку видеонаблюдения

Краткое содержание:Советы юристов 09.12.2020, 12:43• г.

Барнаул • Вопросов:26Вопрос №18052619Я собственник квартиры в многоквартирном доме. При получении ключей в договоре управляющей компании я воздержалась от установки видеонаблюдения в доме и придомовой территории.

Управляющая компания установила видеокамеры и сказала, что общим собранием жильцов большинством голосов проголосовали за установку видеонаблюдения. Я не присутствовала на собрании. Дома новые. Много квартир не заселено.

Управляющая компания включает строку ща видеонаблюдение в квитанцию об оплате. Имею ли я право отказаться от оплаты этой доп услуги? Застройщик такую услугу не обещал.

Адвокат • г. Москва • отзывов: 37 108 • ответов: 76 258 09.12.2020, 13:25 Пока не обжаловали решение общего собрания и не признали его недействительным (а они врут, что собрание было) ничего не выйдет. УточнитьВам помог ответ?ДаНет24.08.2018, 09:16• г. Уфа • Вопросов:1Вопрос №14521151Могу ли я как физическое лицо заключить договор с заводом на установку видеонаблюдения?
Уфа • Вопросов:1Вопрос №14521151Могу ли я как физическое лицо заключить договор с заводом на установку видеонаблюдения? Юрист • г. Оренбург • отзывов: 145 • ответов: 155 24.08.2018, 09:42 Добрый день!

Да можете, только четко прописывайте в договоре вид и сроки выполнения работ, порядок оплаты.

После окончания работ составьте и подпишите акт.

УточнитьВам помог ответ?ДаНет Юрист • г.

Санкт-Петербург • отзывов: 220 • ответов: 356 24.08.2018, 09:42 Можете. Договор ГПХ. Не забывайте о том, что выплаты по договору на выполнение работ (услуг) признаются доходом исполнителя, облагаемым НДФЛ (пп.

6 п. 1 ст. 208 НК РФ). И именно организация обязана перечислять в бюджет сумму НДФЛ, а не физ. лицо. УточнитьВам помог ответ?ДаНет11.08.2015, 22:37• г. Курск • Вопросов:3Вопрос №7667537Скажите, что требуется для заключения с ук ЖКХ договора на обслуживание и установку камер видеонаблюдения жилых домов.

Юрист • г. Ярославль • отзывов: 50 189 • ответов: 113 709 11.08.2015, 22:38 Нужно инициировать собрание жильцов, принять решение о постановке камеры В — ст. 44-46 ЖК, решение передать УК.

Рекомендуем прочесть:  Обыск дома основания

Задать вопросВам помог ответ?ДаНет Юрист • г. Курск • отзывов: 1 128 • ответов: 4 519 12.08.2015, 00:58 Проведите собрание жильцов и устанавливайте камеры. УточнитьВам помог ответ?ДаНет22.12.2015, 08:47• г.

Челябинск • Вопросов:1Вопрос №920422909.12.2014 г. я приобрела в собственность квартиру в многоэтажном жилом доме (дом новый, сдан в эксплуатацию в 2013).

16.12.2014 г. заключила договор с УК, в котором среди прочих услуг числились: услуги видеонаблюдения и услуги по контролю внутридворовой территории. Далее в первой квитанции на оплату услуг, УК помимо услуг определенных в договоре выставила также оплату за установку ограждения территории и системы видеонаблюдения, сославшись на протокол общего собрания собственников от 31.12.2013 г., в котором было зафиксировано согласие собственников на установку ограждения и видеонаблюдения.
Далее в первой квитанции на оплату услуг, УК помимо услуг определенных в договоре выставила также оплату за установку ограждения территории и системы видеонаблюдения, сославшись на протокол общего собрания собственников от 31.12.2013 г., в котором было зафиксировано согласие собственников на установку ограждения и видеонаблюдения.

Правомерно ли взимание платы с меня как с нового собственника квартиры платы за установку ограждения и видеонаблюдения, или все таки данную плату УК должна была получить с предыдущего собственника?Заранее спасибо.Екатерина. Юрист • г. Анапа • отзывов: 1 935 • ответов: 6 108 22.12.2015, 08:51 Раз протокол собрания от 2013 года, то да предыдущий собственник должен оплатить, а Вы должны теперь платить только взносы.

УточнитьВам помог ответ?ДаНет26.05.2016, 14:56• г. Оренбург • Вопросов:21Вопрос №10651727Имею ли я право расторгнуть договор на установку видеонаблюдения с Поставщиком, если счет на оплату не проплачен и если нашла поставщика по более приемлемой цене.

Юрист • г. Чебоксары • отзывов: 26 351 • ответов: 72 016 26.05.2016, 14:56 Имеете право, оплатив понесенные расходы (если они были). УточнитьВам помог ответ?ДаНет02.11.2016, 19:37• г.

Москва • Вопросов:4Вопрос №11620158Новый дом, (только введен в эксплуатацию) после подписания акта приема передачи квартиры, УК требует подписать договор с ней и оплатить в перед на 4 месяца за коммунальные услуги:Охрана общего имущества.Вывоз строительного мусора.Установка видеонаблюдения Установка цепного барьера.Отопление.Содержание и текущий ремонт Все как бы хорошо но зачем мне оказанные услуги которые не нужны охрана, вывоз мусора, видеонаблюдение, цепной барьер, это законно?Что мне сделать чтобы не оплачивать навязанные услуги? Юрист • г. Москва • отзывов: 13 636 • ответов: 36 091 02.11.2016, 19:50 зачем мне оказанные услуги которые не нужны охрана, вывоз мусора, видеонаблюдение, цепной барьер, это законно?

Что мне сделать чтобы не оплачивать навязанные услуги? Поскольку такие требования УК, как и подготовка квитанция вперед на 4 месяца, являются незаконными, то просто не платите. Кроме того, УК должна действовать в силу полномочий в соответствии с договором с собственниками квартир.

Так вот выясняйте природу таких полномочий Вашей УК. УточнитьВам помог ответ?ДаНет06.11.2016, 09:20• г.

Барнаул • Вопросов:3Вопрос №11636596В нашем мк решили установить видеонаблюдение и нанять Чоп. Должна ли наша ук заключить с собственниками договор на установку и услуги Чоп?Немиров О. В. Юрист • г. Белгород • отзывов: 15 801 • ответов: 38 194 06.11.2016, 09:22 Добрый день, уважаемый Андрей Да конечно если услуга будет предоставляться то нужен договор:sm_bus::sm_bus::sm_bus::sm_bus: Удачи Вам и вашим близким!

УточнитьВам помог ответ?ДаНет Юрист • г. Екатеринбург • отзывов: 53 640 • ответов: 110 800 06.11.2016, 09:24 Добрый день, управляющая компания обязательно должна заключить с собственниками договор на установку и услуги Чоп. Удачи вам. УточнитьВам помог ответ?ДаНет Адвокат • г.

Москва • отзывов: 10 916 • ответов: 25 548 06.11.2016, 09:33 Уважаемый Андрей УК может и сама заключить договор с ЧОП, и установить видеонаблюдение если на это есть решение общего собрания собственников МКД. УДАЧИ вам и всего хорошего. УточнитьВам помог ответ?ДаНет Юрист • г.

Хабаровск • отзывов: 4 817 • ответов: 14 840 06.11.2016, 09:38 Ук должна провести собранияе собственников жилья и принять решение на основании вашего согласия несогласия по установке и работе Чоп ук должна заключать договор с Чопом и видеонаблюдение.

а с вами никто ничего не будет заключать — достаточно решения собрания. УточнитьВам помог ответ?ДаНет22.08.2015, 00:25• г. Белгород • Вопросов:1Вопрос №7770016Хочу реорганизовать свой бизнес.

Имеется два ООО (НДС и усн 15%) и ИП.Хотим устанавливать видеонаблюдение на многоквартирные дома с последующей абонентской платой.Вопросы:1) нужны ли разрешения от администрации, ТСЖ,ук и т.д. на установку оборудования?2) какие документы мы должны предоставить жильцам и какой договор нужно с ними заключить?3) что нужно для того, чтобы законно включить абон. Плату за обслуживание видеонаблюдения в квитанцию по квартплате?

Юрист • г. Ярославль • отзывов: 50 189 • ответов: 113 709 22.08.2015, 00:29 Для этого вам нужно инициировать собрание жильцов (через старших, совет по дому и т.д.) и заручиться решением собрания (см. ст. 44-46 ЖК) собственников жилья в доме на установку видеонаблюдения. Далее обратитесь в УК, которая и внесет оплату в тариф согласно протоколу собрания (размер платы должен быть предусмотрен в протоколе голосования и решении собрания) Задать вопросВам помог ответ?ДаНет26.08.2014, 08:57• г.

Алматы • Вопросов:3Вопрос №4706337Требуется ли согласование с представителями работников (с профсоюзом) установка видеонаблюдения на производстве?Должно ли это быть отражено в трудовом договоре или в Коллективном договоре?Бережной С.А. Юрист • г. Братск • отзывов: 4 477 • ответов: 12 176 26.08.2014, 08:58 Да должно быть отражено. УточнитьВам помог ответ?ДаНет09.11.2017, 21:19• г.

Краснодар • Вопросов:12Вопрос №13436524Столкнулись с такой ситуацией (Мы монтажники видеонаблюдения, по просьбе заказчика нами было куплено оборудования и выполнена его установка (Оборудования покупалось на официальной фирме по его продаже) Сумма для клиента и для монтажников отличается) Было составлено коммерческое предложения которое мы передали заказчику и только после получили деньги на его покупку.

Краснодар • Вопросов:12Вопрос №13436524Столкнулись с такой ситуацией (Мы монтажники видеонаблюдения, по просьбе заказчика нами было куплено оборудования и выполнена его установка (Оборудования покупалось на официальной фирме по его продаже) Сумма для клиента и для монтажников отличается) Было составлено коммерческое предложения которое мы передали заказчику и только после получили деньги на его покупку.

После того как мы провели его установку заказчик стал вести себя уже по другому (Не доволен качеством установки-Переделывали 3 три раза всё как положено официальный договор на выполнения работы мы не заключали!

Деньги за работу тоже не получали! Заказчик требует вернуть деньги за купленное оборудования якобы оно стоит дешевле!

Но цена заявлена магазином по продаже видеонаблюдения а не нами? Что делать в такой ситуации нам поступают угрозы и ТД.на сайте Юрист • г. Москва • отзывов: 38 638 • ответов: 156 626 09.11.2017, 21:23 Здравствуйте.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Так затребуйте от него доказательства передачи денег.

Так по ст.159 УК РФ можно подавать.

Задать вопросВам помог ответ?ДаНет Юрист • г. Санкт-Петербург • отзывов: 16 497 • ответов: 33 101 09.11.2017, 22:02 Это не основание для расторжения договора. Составьте отчет о выполненной работе, акт приемки и обращайтесь письменно с требованием об оплате стоимости работ.

Хорошо бы подтвердить цену работы, которую Вы назначали. УточнитьВам помог ответ?ДаНет31.07.2015, 13:45• г.

Пенза • Вопросов:1Вопрос №7555122Может ли юр лицо заключить договор подряда с физ. лицом (не зарегистрированным как ИП), например на установку системы видеонаблюдения. Как за это платить налоги будет юр лицо и физ.

лицо? Юрист • г. Москва • отзывов: 1 657 • ответов: 4 668 31.07.2015, 13:48 Здравствуйте. Для физ. лица-это незаконная предпринимательская деятельность, если оно (физ. лицо) оказывает услуги и извлекает прибыль.

Юр.лицо отнесет это на расходную часть. Зависит от формы налогообложения.

УточнитьВам помог ответ?ДаНет24.05.2018, 00:19• г.

Санкт-Петербург • Вопросов:6Вопрос №14234477На основании протокола общего собрания заключен договор на установку и техническое обслуживание системы видеонаблюдения.

Договор между собственниками МК и сторонней компанией, на заключение данного договора уполномочен «один из собственников» без указания этого лица, тем же собранием выбран совет МК и председатель.

Прошло 10 мес., до этого момента собственники не оповещены, как воспользоваться услугой видеонаблюдение. Собирают немалые деньги. Качество услуги отследить не представляется возможным. УК отмахивается ссылаясь на то, что договорных отношений с поставщиком услуг не имеет (инициатором собрания, предложения этой компании, проекта договора и всего прочего была именно ук).

Никаких доверенностей на представление интересов собственников и на заключение договора мы не писали.

Пока сам договор тоже не видели.

Оспорить решение собрания мы, я так понимаю, не можем, прошло более 6 мес. Возможно ли признать договор ничтожным, какие действия, куда жаловаться? Юрист • г. Санкт-Петербург • отзывов: 192 • ответов: 190 24.05.2018, 10:53 Майя, Ваш вопрос можно рассмотреть с нескольких сторон: 1.

в целом собственники согласны на установку видеонаблюдения 2. УК установило систему 3. Собственники не довольны качеством и стоимостью услуг в данной ситуации очень важно, как общее собрание описало решение заключить договор на установку видеонаблюдения в протоколе. Если в протоколе указаны все существенные условия договора (предмет, стоимость, компания-установщик оборудования), то даже если договор заключила УК, нарушив порядок заключения уполномоченным лицом (представителем от собственников), то тут оспорить такой договор будет сложнее, так как важно будет доказать, насколько нарушены права собственников, которые в целом все условия договора одобрили протоколом.
Если в протоколе указаны все существенные условия договора (предмет, стоимость, компания-установщик оборудования), то даже если договор заключила УК, нарушив порядок заключения уполномоченным лицом (представителем от собственников), то тут оспорить такой договор будет сложнее, так как важно будет доказать, насколько нарушены права собственников, которые в целом все условия договора одобрили протоколом. В случае достаточно подробного описания в протоколе того, что хотели жильцы, надо предъявлять претензии по качеству услуг видеонаблюдения, оказываемых УК на основании такого протокола.

Если в протоколе нет конкретики, включая, как Вы пишете, точного указания уполномоченного лица, то тогда возможно, что договор установки заключила УК. Если собственников не устраивает заключенный договор и качество его исполнения УК, то нужно предъявить претензии УК в части нарушения ею правил оказания услуг (заключение УК договора, не одобренного общим собранием), потребовать расторжения ими договора и возврата полученных денег. Но нужно понимать, что реализация второго варианта возможна, если большинство собственников изъявят желание заменить видеонаблюдение и выразят недовольство, так как если будет один или меньшинство, то в случае судебного спора поддержка большинства собственников УК может быть расценена как одобрение на основании протокола (конклюдентные действия), особенно с учетом пропуска для обжалования решения общего собрания И тогда уполномочить одного из собственника на заключение того договора и с той компанией, с которой собственники захотят.

При этом в доверенности надо подробно описать, то полномочия заключить договор выданы на заключение договора с конкретной компанией, на конкретные услуги, по такой-то цене с таким-то сроком исполнения обязательств.

Задать вопросВам помог ответ?ДаНет10.02.2017, 23:23• г.

Екатеринбург • Вопросов:12Вопрос №12136742Про ТСЖ.

Проводится голосование ТСЖ по вопросам установки видеонаблюдения в многоквартирном доме. Я не хочу в этом участвовать и хочу подать заявление на выход из ТСЖ. Председатель ТСЖ говорит что это дело добровольное но мне придется подписать договор об обслуживании с ТСЖ, т.к.

форма управления домом — ТСЖ, хотя у нас при этом есть Управляющая компания.

Вопрос: нужно ли мне в последующем платить за видеонаблюдение (если решение будет принято) если я выйду из ТСЖ?

Юрист • г. Ярославль • отзывов: 50 189 • ответов: 113 709 10.02.2017, 23:35 Да, придется платить в любом случае — за пользование инфраструктурой, оплата будет не ниже того. Что вы платите сейчас товариществу (управляющей компании) УточнитьВам помог ответ?ДаНетГалина11.07.2009, 00:34• г.

Санкт-Петербург • Вопросов:1Вопрос №818513Заключён договор №229 с управляющей компанией на установку домофона и видеонаблюдения, выданы 2 квитанции.

Одна из них оплачена (домофон) в апреле, вторая не оплачена. УК отказывается устанавливать домофон, требуя оплатить обе квитанции. Правомерен ли этот отказ? Спасибо.

Юрист • г. Санкт-Петербург • отзывов: 67 • ответов: 621 12.07.2009, 01:04 Галина, доброго времени суток. Для ответа на ваш вопрос необходимо обратиться у положениям упомянутого Вами договора, если действия УК нарушаю его условия — такой отказ неправомерен как нарушающий условия заключенного договора. С уважением, Александров. Задать вопросВам помог ответ?ДаНет04.11.2016, 01:04• г.

Санкт-Петербург • Вопросов:1Вопрос №11627864Собственники квартир сдали деньги на установку видеонаблюдения в парадной (ТСЖ нет). В итоге из 9 этажей камеры установили на 3-х этажах. По требованию «инициатор» установки в качестве отчета предоставил договор поставки физ.

лица с физ. лицом и акт передачи денег. У поставщика указаны только ФИО и пап. Данные без регистрации; чеков и т.п.

нет. Возвращать деньги тем, кому не установили камеры, «инициатор» отказывается.

Каковы варианты возврата взносов и привлечения к ответственности «инициатора»?Замятина О.

А. Юрист • г. Уфа • отзывов: 8 210 • ответов: 18 060 04.11.2016, 01:09 Здравствуйте Наталья.

Учитывая что представленные документы не вызывает доверия и к тому же камеры установлены не везде, вам лучше Написать жалобу в прокуратуру поэтому поводу. УточнитьВам помог ответ?ДаНет21.04.2020, 16:01• г.

Краснодар • Вопросов:1Вопрос №17264886Могу ли я заключить договор на установку пожарной сигнализации и видеонаблюдения, не имея Лицензии МЧС, но при этом заключить субподряд с организацией имеющую лицензию МЧС. Выступить так сказать посредником (то есть приобрести материалы, а работы отдать фирме имеющей лицензию МЧС?) Фирма • г. Краснодар • отзывов: 4 557 • ответов: 7 982 21.04.2020, 18:15 Добрый день.

Если согласно условиям договора Вы возьмете на себя обязанности по установке пожарной сигнализации, своими силами или с привлечением третьих лиц, то юридически будет считаться что работы выполняете Вы.

При отсутствии лицензии на данный вид деятельности в Ваших действиях будет состав как минимум административного правонарушения, да и заказчик наврятли захочет заключать подобный договор, так как у МЧС будут как минимум формальные претензии. Если Вы хотите выступать посредником то вам лучше действовать по агентскому договору от имени организации имеющей лицензию. Задать вопросВам помог ответ?ДаНет04.10.2016, 01:27• г.

Москва • Вопросов:6Вопрос №11454627Могу ли я выплатив соседу часть суммы по установке видеонаблюдения требовать доступа к камерам?

(чтоб у меня так же был доступ и возможность записи происходящего на территории где установлены камеры) Договор заключался соседом с фирмой установщиком. Юрист • г. Владивосток • отзывов: 8 420 • ответов: 18 990 04.10.2016, 01:30 Здравствуйте, оформите это договором оказания услуг и сможете пользоваться.

Задать вопросВам помог ответ?ДаНет Юрист • г. Москва • отзывов: 24 294 • ответов: 61 234 04.10.2016, 01:34 Это зависит от согласия соседа и от того кому принадлежит имущество для обзора которого поставлена камера. УточнитьВам помог ответ?ДаНет26.01.2014, 18:36• г.

Санкт-Петербург • Вопросов:17Вопрос №3260930Открываем ООО на УСН 6% в СПБ.

Основная деятельность — установка камер видеонаблюдения, т.е услуги. У нас нет кассового аппарата и ставить его не хотим.Можем ли мы принимать наличные от физ.

ических лиц, используя для этого Бланк Строгой Отчётности? Или для этих дел проще составлять договор между нашим сотрудником и физ.

лицом, но как в этом договоре будет задействована наша ООО? Юрист • г. Самара • отзывов: 2 029 • ответов: 4 449 26.01.2014, 18:37 Вы можете использовать бланки строгой отчетности. Задать вопросВам помог ответ?ДаНет05.07.2016, 17:34• г.

Москва • Вопросов:8Вопрос №10960180Я хочу установить на фонарном столбе камеру видеонаблюдения, установка камеры согласована с начальником районных РИС, во исполнение п.9 ст.

19 Закона Московской области «О благоустройстве в московской области». Затем мне стали звонить сотрудники ЕЭС ПО «Моэск» и принуждать заключить меня с ними договор аренды места на столбе (опоре) под установку камеры.

Если я не соглашусь, то угрожают демонтировать и бросить на мою территорию. Таким образом, в отделе по доп. услугам ПО «МОЭСК» написала заявление на заключение договора аренды с оплатой по 292 руб за каждую видеокамеру (у меня их 2).К тому же в МОЭСК нету типового бланка договора аренды, нормативно правового документа определяющего порядок заключения договора аренды с физ.

лицами, методики расчета тарифов за пользование местом на столбе.

Имеет ли право ПО «МОЭСК» самостоятельно определять тарифы стоимости аренды места на столбе под установку камер? Подлежат ли данные тарифы гос. регулированию? Законна ли установлена величина платы 292 руб в месяц за аренду места на столбе?на сайте Юрист • г.

Москва • отзывов: 38 638 • ответов: 156 626 05.07.2016, 17:42 Здравствуйте. Нужно разрешение на установку. Задать вопросВам помог ответ?ДаНет21.10.2015, 10:02• г.

Саратов • Вопросов:7Вопрос №8417054Два месяца назад заключен договор по 223-ФЗ по установке системы видеонаблюдения и вместе с калькуляцией – приложением к договору размещен на сайт гос. закупок. В калькуляцию включена цена на монитор, НО само наименование монитора отсутствует в калькуляции, что обнаружено лишь сейчас. В акте же выполненных работ и тех.

задании наименование монитора есть.

Акт подписан 30.09.2015, т.е.

прошел почти месяц. Как можно отразить в договоре упущенный монитор, в виде доп.

соглашения и с какой ценой или как-то иначе?

Как поступить в этой ситуации…?на сайте Юрист • г. Москва • отзывов: 38 638 • ответов: 156 626 21.10.2015, 10:06 Здравствуйте.

Для определения правильного применения материального права и рисков, необходимо проверить договор на терминологию. Вы подавали заявление? УточнитьВам помог ответ?ДаНетЕсли Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:Бесплатно с мобильных и городскихБесплатный многоканальный телефонЕсли Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможетЮристов онлайн Вопросов за суткиВопросов без ответовПодписаться на уведомленияПартнёр МобильноеприложениеМы в соц.

сетях

© 2000-2021 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов. МоскваКомсомольский пр., д. 7Санкт-Петербургнаб. р. Фонтанки, д. 59Екатеринбург:Нижний Новгород:Ростов-на-Дону:Казань:Челябинск:Администратор печатает сообщение

Договор монтажа видеонаблюдения образец бланк (бланк, образец — 2020)

Установка в компаниях и организациях сложных систем контроля осуществляется специализированными исполнителями подобных услуг, имеющих опыт работы в сфере монтажа систем наблюдения.

Оказываемые услуги закрепляются в договоре монтажа видеонаблюдения, который мы рассмотрим в качестве примера соглашения с профессиональными исполнителями.

Монтаж видеосистем как предмет отношений Установка системы видеокамер на каком-либо объекте собственности требует проведения довольно большого объёма работы.

Такая работа требует профессиональных знаний и умений, которыми обладают специалисты в области монтажа видеосистем. Собственник, которому требуется установить видеонаблюдение за каким-то объектом, ему принадлежащим, обращается в фирмы, оказывающие требуемые услуги.

Как предмет договора, монтаж видеосистем интересен тем, что исполнитель, в некоторых случаях, может получать доступ к охраняемым законом сведениям клиента. Так как системы видеонаблюдения чаще всего устанавливаются для обеспечения безопасности, при подготовке проекта соглашения нужно учесть порядок получения доступа к информации о видеосистеме, определить круг лиц, которым будут известны технологические особенности работы системы видеонаблюдения и методы изменения необходимых параметров. Остальные требования к договору довольно стандартны, о них вкратце мы расскажем ниже.

Монтаж видеонаблюдения как оказание платных услуг Помимо требований конфиденциальности, в договоре на монтаж видеосистемы должны присутствовать стандартные пункты и условия, присущие каждому договору оказания возмездных услуг.

Когда соглашение составлено и все необходимые работы проведены, внимание требуется уделить и приёмке результата.

Проверка установленной системы видеонаблюдения должна проходить во всех предусмотренных режимах работы, видеокамеры должны обеспечивать необходимый заказчику радиус обзора, доступ к системе видеофиксации должны получить лишь те лица, которые указаны в договоре.

Любые спорные ситуации по исполнению составленного и подписанного соглашения решаются или переговорами, или в порядке, предусмотренном законом для решения споров по договорам оказания услуг. Устной формы такого договора законодательством не предусматривается. Это значит, что любой монтаж систем видеонаблюдения, проведённый без составления письменного соглашения, не будет считаться значимой сделкой с точки зрения гражданского права.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора монтажа видеонаблюдения, вариант которого можно скачать бесплатно. Прикреплённые файлы: Закажите услугу у юриста Ваши обращения конфиденциальны! Заказать Закажите услугу у юриста Ваши обращения конфиденциальны!

Заказать + © 2016.

Примерная форма договора на установку системы видеонаблюдения (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ГК РФ.

Договор на установку системы видеонаблюдения [место заключения договора] >[число, месяц, год] > [Полное наименование юридического лица], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и [Ф.

И. О. заказчика], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые»Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется своими силами по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по установке системы видеонаблюдения в [название и характеристика объекта] (далее — Объект), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить согласованную цену.

1.2. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованным Сторонами техническим заданием от [число, месяц, год] (), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Все необходимые для установки системы видеонаблюдения технические средства, материалы, монтажные инструменты предоставляет Исполнитель.

Стоимость материалов входит в стоимость услуг настоящего договора. 1.4. В комплекс работ по установке системы видеонаблюдения входит: — первичный осмотр объекта для определения необходимого объема работ; — выбор типа системы видеонаблюдения с учетом пожеланий Заказчика и особенностей объекта; — разработка технического задания на установку системы; — доставка, сборка и монтаж видеооборудования на объекте; — проведение комплексного тестирования и детальной проверки функционирования системы видеонаблюдения. 2. Цена договора и условия платежа 2.1.

Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы (), утверждаемой Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 2.2. Оплата работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется в два этапа: — в момент подписания настоящего договора Заказчик вносит аванс в размере [значение] % от стоимости услуг; — в течение [указать срок] после подписания акта выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю оставшуюся сумму. 3. Срок выполнения работ 3.1.

Исполнитель приступает к выполнению работ, обусловленных настоящим договором с [число, месяц, год]. 3.2. Работы должны быть завершены в течение [значение] дней с даты, указанной в настоящего договора.

4. Права и обязанности сторон 4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно техническому заданию качественно и в срок, установленный настоящего договора.

4.1.2. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.3. Известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору и о готовности к сдаче объекта Заказчику. 4.1.4. При подписании акта выполненных работ передать Заказчику инструкции по эксплуатации, иные документы на установленное оборудование системы видеонаблюдения.

4.1.5. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, равного [значение] месяцам.

4.2. Заказчик обязуется: 4.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить выполненную Исполнителем работу согласно настоящего договора; 4.2.2.

Предоставлять всю необходимую информацию для качественного и своевременного выполнения Исполнителем работы по установке системы видеонаблюдения. 4.2.3. С участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю. 4.2.4. Возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Заказчик вправе: 4.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 4.3.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 4.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, а при несоблюдении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

4.3.4. Отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленной системы видеонаблюдения до полного их устранения. 4.4. Исполнитель вправе: 4.4.1. Сдать работу, ее результат досрочно по соглашению с Заказчиком.

4.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц.

4.4.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. 5. Ответственность сторон 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим .

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 5.4. За просрочку исполнения обязательств Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере [значение] % стоимости услуг за каждый день просрочки.

5.5. В случае просрочки оплаты стоимости услуг Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере [значение] % от суммы долга за каждый день просрочки. 5.6. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

6. Заключительные положения 6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет рассматриваться в судебном порядке.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 6.3. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим РФ. 6.4. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Российской Федерации. 6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению гражданское законодательство Российской Федерации.

6.7. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 6.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: — Техническое задание на установку системы видеонаблюдения; — Смета работ по установке системы видеонаблюдения.

7. Реквизиты и подписи сторон Исполнитель [вписать нужное] [должность, подпись, инициалы, фамилия] М.

П. >Заказчик [вписать нужное] [подпись, инициалы, фамилия] > Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ.

Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня. Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


prinyatie-nasledstva.ru © 2021
Наверх