Главная - Другое - Договор на дизайн проект и поставку мебели

Договор на дизайн проект и поставку мебели


Договор на дизайн проект и поставку мебели

ДОГОВОР дизайнерских услуг


ДОГОВОР на оказание дизайнерских услуг г. Самара «__» ________ 2016 г. Дизайнер ____________________________, _______ г.р., паспорт серии 34 09 №938455 выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары от 01.12.08., зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. Ленина 113, в дальнейшем именуемый Исполнитель, с одной стороны, и____________________________, _________ г.р., паспорт серии ________________ __________________________________________________________ _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2.настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя выполнение работ полного комплекта документации по дизайнерской разработке интерьера и спецификаций материалов (мебели, аксессуаров, других предметов интерьера и оборудования, по договоренности), рабочей документации, необходимой для реализации этого проекта, которые по согласованию с Заказчиком будут использованы при создании интерьера (п. 3.3), а также полного авторского сопровождения проекта.

1.3 Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем. 2. Стоимость работ и порядок расчетов 2.1.

Стоимость работ по настоящему Договору составляет рублей ( тысячи рублей 00 копеек) и оплачивается в соответствии с п.п.2.2 настоящего Договора. 2.2. Оплата по Договору производится в два этапа: I этап – авансом в размере рублей ( рублей 00 копеек) в день заключения настоящего Договора и II этап — рублей ( тысяч рублей 00 копеек), по факту принятия всех проектных работ.

В случае задержки выплаты аванса, сроки выполнения работ по настоящему Договору переносятся на количество дней задержки. 2.3. Стоимость, непредусмотренных в настоящем Договоре работ или затрат, выявленных в процессе выполнения работ, определяется двусторонним соглашением и оплачивается дополнительно. 3. Права и обязанности сторон 3.1.

Заказчик имеет право на ознакомление с ходом подготовки и проведения работ по настоящему Договору. 3.2. Исполнитель имеет право не приступать к выполнению работ по настоящему Договору в случае невыполнения Заказчиком п.п.2 настоящего Договора.

3.3. Обязанности Исполнителя: 3.3.1 Исполнитель обязан предоставить Заказчику Дизайнерскую разработку на условиях и в сроки (п. 5.0), указанные в настоящем Договоре. 3.3.2. Передать Заказчику полный комплект документации в следующем объеме: 1.

Об мерочный план (план расположения стен с размерами) 2. Кладочный план (план вновь возводимых конструкций и перегородок) 3. План расстановки мебели с экспликацией помещений 4.

План пола с покрытием (привязки по полу) 5. План размещения теплого пола (если необходимо) 6.

План потолка с покрытием (привязки по потолку) 7. План потолка с расстановкой и привязкой освещения. 8. План расключения и привязки освещения, и датчиков теплого пола (если необходимо).

9. План расстановки и привязки розеток и электра выводов. 10. План расположения и привязки сантехнического оборудования и кондиционеров.

11. План расстановки маяков разверток.

12. Развертки по стенам (с доп. привязками и высотами) 13. Разрезы по потолкам, стенам, конструкциям (если необходимо) 14. Полный пакет визуализации интерьера 15.

Ведомость чертежей. 16. Ведомость отделки помещений (по каждому отдельно) 17. Ведомость лакокрасочных покрытий и отделочных материалов ( с указанием мест расположений, и площадей) Авторский надзор включен в стоимость данного договора и осуществляется до полного окончания ремонтных работ (не более 6 месяцев с момента подписания договора). 3.4. Обязанности Заказчика 3.4.1.

Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для выполнения работ по настоящему Договору. 3.4.2. При изменении условий, сроков или корректировке задания, Заказчик обязан возместить Исполнителю понесенные последним затраты. 3.4.3. При получении результата работ, в случае надлежащего исполнения, Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки работ и оплатить выполненные исполнителем работы согласно п.п.2 настоящего Договора в срок не позднее трех календарных дней.

3.4.4. Одностороннее прекращение Заказчиком договорных отношений обязывает его оплатить в полном объеме стоимость работ по настоящему Договору.

4. Ответственность сторон 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет предусмотренную законом ответственность по нему, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е.
4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет предусмотренную законом ответственность по нему, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е.

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. 5. Срок действия договора 5.1.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до завершения всех работ и расчетов.

Одностороннее расторжение Договора не допускается. 5.2. Срок поставки полного комплекта документации по дизайнерской разработке в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора (срок исполнения обязательств по договору может быть уменьшен или увеличен, до согласования с заказчиком) 5.3. Сроки по видам работ: 1. Перепланировка 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до полного согласования заказчиком) 2.

Визуализация объекта 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до полного согласования заказчиком) 3. Рабочая документация (п. 3.3.4) 10 дней.

(может уменьшиться в зависимости от сложности объекта) 6. Особые условия 6.1. При возникновении, по вине Заказчика ситуации, когда выполнение работ по настоящему Договору невозможно, услуги Исполнителя оплачиваются в полном объеме. 6.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются сторонами. 6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон. Исполнитель: ___________________________ (Ф.И.О.) _____________________________________ (подпись) М.П. «___» _____________ 2016г. Заказчик: _________________________ (Ф.И.О.) _____________________________________ (подпись) М.П. «___» _______________ 2016 г.

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

Договор № НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ г. Калининград «___» ____________ 2014 г. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

  • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (_____________________), в дальнейшем «Мебель».

1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором. 1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

  • СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1.

Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет ________________________________________________ рублей. 2.2. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере ___________________________________________________________ рублей (не менее 70 % от общей стоимости мебели).

2.3. Окончательный платеж в размере _______________________________________________ рублей Заказчик оплачивает в течении суток после выполнения исполнителем всех своих обязательств в полном объеме. 2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

  • СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

3.1.

Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2.

настоящего договора. 3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям: – помещение должно быть очищено от строительного мусора; – старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения; – температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град.

С; 3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям: – полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов; – стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов; – стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости; – на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом. 4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ 4.1.

Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели. 4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

  • ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1.

За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п. 1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели. 5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение.

5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели. 5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.
Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком. 5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

  • ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон. 6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях: 6.2.1.

Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества; 6.2.2. Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков.

6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

  • ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону. 7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

  • ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.

Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров. 8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

  • ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре. 9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Исполнитель Заказчик _________________________________ ____________________________________ _________________________________ ____________________________________ _________________________________ ____________________________________ _________________________________ ___________________________________ _________________________________ ___________________________________ _________________________________ ____________________________________ _________________________________ ____________________________________ _________________________________ ____________________________________ _________________ (____________) подпись____________________________ Подписывайтесь на наш канал

  1. 13.11.2016
  2. 27.04.2016
  3. 26.12.2017
  4. 31.10.2019
  5. 28.12.2017

Оценка статьи:

(Пока оценок нет)

Загрузка.

Поделиться с друзьями: Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться Отправить Класснуть Линкануть Запинить

Образец договора на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещения, заключаемого между юридическим и физическим лицом

Договор на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещения на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещенияг. «» 2021 г.Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения ( ), общей площадью м.

кв., находящегося по адресу: (далее по тексту – «Помещение»).1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего договора, определены: техническим заданием на разработку дизайн-проекта помещения (Приложение №1 к настоящему договору), составом дизайн-проекта помещения (Приложение №2 к настоящему договору), стоимостью услуг по разработке дизайн-проекта помещения (Приложение №3 к настоящему договору), графиком выполнения работ (Приложение №4 к настоящему договору).1.3.

Работы, не учтенные в приложениях №1, 2, 3, 4, при возникновении необходимости выполняются на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.2.1. В состав разрабатываемой Исполнителем в рамках настоящего Договору проектной документации включается эскизный проект Помещения и компоновочные планы.2.2.

Исполнитель выполняет работы поэтапно в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору:

  1. 1 этап – разработка эскизного проекта помещений;
  2. 2 этап – разработка компоновочных планов.

3.1. Качество выполняемых Исполнителем в рамках настоящего Договора работ должно соответствовать действующим СНиП.3.2.

В ходе выполнения работ Исполнитель обязан строго следовать указаниям Заказчика, приведенным в Техническом задании (Приложение №1).4.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Техническое задание (Приложение №1), а также другую документацию, предусмотренную настоящим Договором и необходимую для выполнения обязательств Исполнителя, принятых им в рамках настоящего Договора.4.2. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются из материалов Исполнителя.4.3.

Риск случайной гибели или порчи результата работ с момента подписания акта приемки-передачи работ несет принявшая Сторона.4.4. Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего Договора работ производится в рабочее время (с до часов).
Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего Договора работ производится в рабочее время (с до часов). В случае необходимости проведения встреч в другое время Стороны согласуют его с учетом возможностей Исполнителя.5.1.

Стоимость услуг Исполнителя по разработке дизайн-проекта интерьера Помещения Заказчика определена в размере рублей (Приложении №3) и является ценой Договора.5.2.

В цену Договора включено часов работы Исполнителя по подбору совместно с Заказчиком отделочных материалов, мебели и предметов интерьера в организациях торговли города . Время работы Исполнителя фиксируется Заказчиком в Ведомости учета встреч (Приложение №5). Время работы Исполнителя при самостоятельном выезде в торговые компании кратно минутам.

Дополнительное время работы Исполнителя с Заказчиком продолжительностью свыше часов оплачивается по отдельному договору авторского надзора, заключаемому Сторонами.5.3. Стоимость услуг Исполнителя по авторскому надзор не включена в цену настоящего Договора.5.4.

В случае изменения предусмотренных техническим заданием (Приложение №1) перечня и (или) объема работ, такое изменение должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему Договору. Перечень приложений к дополнительному соглашению определяется Сторонами исходя из изменения перечня и (или) объема работ.6.1.Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере % цены Договора, указанной в п.5 настоящего Договора в течение дня, следующего за днем подписания настоящего Договора.6.2.Стоимость работ в соответствии с п.5 Договора за вычетом аванса, предусмотренного п.6.1 Договора оплачивается Заказчиком после выполнения Исполнителем работ в полном объеме и подписания Сторонами акта приемки-передачи работ по обоим этапам.6.3.Перечисление аванса, предусмотренного п.6.1 Договора и окончательного расчета в соответствии с п.6.2 Договора осуществляется в порядке безналичных расчетов путем перечисления причитающихся денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.15 Договора.6.4.Результаты работ передаются Заказчику в случае полной оплаты всех этапов работ в соответствие с условиями настоящего Договора.7.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по первому этапу в течение рабочих дней, по второму этапу в течение рабочих дней в соответствии с графиком (Приложение №4).7.2.Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не включаются в срок выполнения работ, определенный п.7.1 настоящего Договора.7.3.После передачи результата работ Заказчику по обоим этапам настоящий Договор считается исполненным полностью.7.4.Срок выполнения работ по первому этапу исчисляется со дня, следующего за днем выплаты Заказчиком аванса Исполнителю в соответствии с п.6 настоящего Договора.

Срок выполнения работ по второму этапу исчисляется со дня, следующего за днем подписания акта приемки-передачи работ по первому этапу.7.5. Технические решения, принятые Исполнителем при разработке дизайн-проекта интерьера помещения во исполнение технического задания (Приложение №1) и согласованные с Заказчиком, должны реализовываться в натуре, в соответствии с требованиями СНиП. Предлагаемые технические решения разрабатываются Исполнителем из расчета геометрически прямых в плоскостях стен Помещения.

Исполнитель не несет ответственности за несоответствие реализуемого проекта на практике из-за геометрической кривизны стен в Помещении.8.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложениях №1, 2, 3,4 к настоящему Договору.8.2. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) за день до даты окончания работ.

Уведомление Заказчика Исполнителем производится письменно, по телефону (факсу), электронной почте.8.3. Заказчик обязан принять разработанную Исполнителем проектную документацию не позднее календарных дней после получения уведомления об окончании работ.8.4.

В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику акт приемки-передачи выполненных работ (этапа) с приложением двух экземпляров проектной документации.8.5. Заказчик обязан в течение календарных дней после получения от Исполнителя дизайн-проекта интерьера помещения или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести проверку результатов и подписать акт приемки-передачи работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.8.6.

По истечении календарных дней, определенных п.8.5 настоящего Договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного акта приемки-передачи работ и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта.8.7.

Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.9.1. Исполнитель обязан:9.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объеме и сроки, указанные в п.7 настоящего Договора, и сдать результат работ Заказчику.9.1.2. В установленный договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн-проект помещения, разработанный в соответствии с Приложениями №1, 2, 3, 4 настоящего Договора.9.1.2.

Осуществлять взаимодействие с Заказчиком по осуществлению контроля качества работ и соблюдения его указаний.9.1.3. Устранять недоделки в работах за свой счет, если они возникли по вине Исполнителя и зафиксированы двухсторонним актом или указаны в полученной от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора.

Двухсторонний акт оформляется сторонами в момент передачи результата работ.9.1.4. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.9.1.5.

Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.9.2. Исполнитель имеет право:9.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.9.2.2.

Досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.9.2.3. На фото- и видеосъемку реализованного интерьера Помещения без указания выходных данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика.9.2.4.

На публикацию реализованного интерьера Помещения в специализированных печатных изданиях без указания адреса объекта и с предварительного разрешения Заказчика.10.1.Заказчик обязан:10.1.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию: план Помещения (выкопировку из строительного проекта, план БТИ и т.п.).10.1.2.

В течение трех дней со дня подписания настоящего Договора обеспечить доступ Исполнителя в Помещение для выполнения необходимых замеров. В ходе осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором, последующий доступ Исполнителя в Помещение осуществляется в согласованное Сторонами время.10.1.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.10.1.4.

Своевременно производить оплату всех работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.10.1.5. Своевременно принимать по акту и утверждать выполненные Исполнителем работы.

На рассмотрение, корректировку и утверждение предоставляемых Исполнителем работ затрачивать не более рабочих дней со дня получения документации.10.1.6. Визировать время работы Исполнителя с Заказчиком в Ведомости согласно Приложения №5 к Договору.10.1.7.Утвердить уточненный компоновочный план помещений в течение календарных дней со дня его представления Исполнителем.10.1.8.Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.
Визировать время работы Исполнителя с Заказчиком в Ведомости согласно Приложения №5 к Договору.10.1.7.Утвердить уточненный компоновочный план помещений в течение календарных дней со дня его представления Исполнителем.10.1.8.Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения. В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору автоматически продлевается на срок задержки принятия решения Заказчиком.10.1.9.

Предупредить письменно (по факсу, электронной почте) Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более дней) отсутствии по адресу, указанному в настоящем договоре и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по настоящему Договору.10.1.10.

Не обнародовать в средствах массовой информации и не использовать разработанный Исполнителем дизайн-проект интерьера помещения в коммерческих целях без письменного согласия Исполнителя.10.2.Заказчик имеет право:10.2.1.Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль за качеством выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору и их соответствию своим пожеланиям.10.2.3.

Назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору.11.1.В случае задержки производства работ по вине Заказчика, повлекшей за собой вынужденный простой производства работ и т.п., срок производства работ Исполнителем увеличивается на срок задержки.11.2.Возмещение убытков из-за ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.11.3.В остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.11.4.Все споры, возникающие при выполнении работ, связанных с настоящим Договором, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами.11.5.В случае невозможности устранить разногласия путем переговоров споры подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения ответчика.11.6. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в Помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель принял на себя такую ответственность, и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию.12.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.12.2.

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно в письменной форме известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.12.3.

Расторжение договора допустимо в случае неоднократного грубого нарушения любой из сторон условий настоящего Договора. Факты нарушений должны быть оформлены надлежащим образом в виде претензий.12.4. В случае уклонения Заказчика от приемки выполненных работ (в т.ч.

безвестное отсутствие) в течение календарных дней со дня письменного уведомления Заказчика о готовности предмета Договора, заказным письмом по адресу, указанному в реквизитах Заказчика в договоре, обязанности Исполнителя по договору считаются исполненным в полном объеме, с надлежащим качеством.13.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п.13.2.

Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином.13.3. Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.13.4.

Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.13.4. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.14.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.14.2.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.14.3.

Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.14.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.14.5.

Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего Договора.14.6.

Исполнитель имеет право воспроизвести реализованный дизайн-проект интерьера помещения в форме фото-видео записи Помещения с сохранением конфиденциальности относительно информации о Заказчике и о точном расположении Помещения и использовать их по своему усмотрению.14.7.

Все права на разрабатываемый дизайн-проект интерьера помещения принадлежат Исполнителю.14.8. Разработка специальной технической документации для производства работ в соответствии с разработанным дизайн-проектом интерьера помещения и получение всех необходимых согласований и разрешений в компетентных государственных органах и органах местного самоуправления необходимых для производства работ, осуществляется отдельно за счет средств Заказчика.14.9.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:

  1. Приложение №3 – Стоимость услуг по разработке дизайн-проекта интерьера помещения.
  2. Приложение №4 – График выполнения работ.
  3. Приложение №2 – Состав дизайн – проекта интерьера помещения.
  4. Приложение №5 – Ведомость учета встреч Исполнителя с Заказчиком.
  5. Приложение №1 – Техническое задание на разработку дизайн – проекта интерьера помещения.

ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Заказчик _________________Исполнитель _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен? Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Образец договора

вот мой договор это не тайна он выстрадан и выверен годами))) Договор по разработке дизайна потолков г.

Москва «___» май 2010г. ______________________________________именуемая в дальнейшем «Заказчик» и Тетя Лошадь)))), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», а при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется в сроки, установленные настоящим договором, по заданию Заказчика осуществить комплекс работ по разработке дизайн проекта (далее по тексту – «Работы») жилого помещения Заказчика, расположенного по адресу: г.

, ул. (далее — Объект). 1.2. Общая площадь Объекта, указанного в п.1.1 настоящего договора, составляет ____________________________________________ кв.

метров. 1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, а также в порядке, установленным настоящим договором, принять результат указанных Работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. 2. Обязанности Сторон 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителю на Объект.

2.1.2. Своевременно , в течении 3-х дней, осуществлять поэтапное принятие результатов работ, произведенных Исполнителем. 2.1.3 Своевременно осуществлять оплату в размерах и сроки, указанные в настоящем договоре.

Принимать участие в обсуждении с Исполнителем Работы, согласовании чертежей 2.1.4. Содействовать Исполнителю в выполнении работы, не допускать чтобы исполнение работы стало невозможным вследствие действия или упущений Заказчика. 2.1.5. При возникновении необходимости проведения перепланировки Объекта осуществить своими силами и средствами ее согласование в соответствующих органах с получением необходимых заключений и документов.

2.2. Исполнитель обязан: 2.2.1.

Выполнять Работы качественно, в соответствии со СНиПами, иными техническими условиями, обязательными нормами, правилами и государственными нормами, требованиями настоящего договора и принятой строительной практикой. 2.2.2. Подготовить и предоставить Заказчику на согласование рабочие чертежи, включающие в себя: 2.2.2.1.

Общее стилистическое решение (на основе пожеланий заказчика ) и планировку Объекта, 2-3 варианта планировочного решения, разработку комплекта рабочих чертежей, планы: обмерный, демонтажа — при необходимости, монтажа стен, план для согласования в соответствующих органах, на основе требований предоставленных в письменном виде, полов(1-2 варианта), потолков(1-3 варианта), разрезы потолков(только на основании утвержденного плана потолков), расстановки розеток(1-2 варианта), расстановки выключателей(1-2 варианта), размещения светильников(1-3 варианта), план с маркировкой дверей и перемычек, план/планы с сан.узлами и привязкой сантехники(1-3 варианта), чертежи отдельных деталей и узлов (перегородки, ниши, двери, витражи и т.д.- по необходимости), развертки стен с раскладкой плитки(1-3 варианта); 2.2.2.2. подбор отделочных материалов (выезд с Заказчиком): штукатурок(1-2 выезда), обоев(1-2 выезда), краски, дверей(1-2 выезда), молдингов (1 выезд), плитки(1-3 выезда), сантехники(1-3выезда), светильников(1-3выезда ), кухни(1-3 выезда); 2.2.2.3. спецификацию отделочных материалов 2.2.3.

Предоставить Заказчику после полной оплаты работ подлинники рабочих чертежей. 2.2.5 Каждый выезд длится от 1,5 до 6 часов 3. Сроки выполнения Работ 3.1. Сроком начала выполнения Работ Заказчиком по настоящему договору является дата не позднее 1 дня с момента выплаты аванса Заказчиком.

3.2. Не позднее 3 (трех) дней с момента начала работ стороны совместно утверждают задание на проектирование (Приложение №1), которое послужит основой для составления Планировочного решения к настоящему договору.

3.3. Стороны устанавливают, что общий срок выполнения работ Исполнителем в полном объеме составляет не более _______________ (_________________) календарных дней с момента начала их выполнения. 3.4. Исполнитель вправе приостановить работу или не приступить к работе в случае не предоставления Заказчиком технической документации либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. 3.5 Исполнитель вправе приостановить работу в случае задержки оплаты этапов договора 3.6 Исполнитель вправе приостановить работу в случае задержки согласования результатов ра-бот(чертежей) 4.

Цена Работ, порядок приема работ и оплаты 4.1.

Общая цена Работ составля-ет_________________________________________________________.Оплата производится путем передачи наличными денежных средств.

4.2. Стоимость Работ, установленная настоящим договором, включает в себя все затраты и вознаграждение Исполнителя, в том числе оплату всех работ, услуг и иных действий, которые Исполнителю придется произвести для надлежащего исполнения работы, указанной в п.1.1 настоящего договора и Задании на проектирование, указанного в п.3.2 настоящего договора.

4.3.Цена работ рассчитывается исходя из стоимости работ за один квадратный метр объекта.

Стоимость работ за один квадратный метр объекта составляет () рублей.

4.4.в случае изменения площади объекта после замера, сумма договора меняется исходя из пункта 4.3. 4.5. Работы исполнителя оплачиваются в два этапа .

Задаток 50% и после завершения работ доплата 50% 4.6.

Исполнитель предоставляет Заказчику планы рабочих чертежей при передаче работ в полном объеме.

4.7. Прием каждого этапа работ, в том числе прием результата работ в полном объеме осуществляется Заказчиком не позднее 3 (двух) дней с момента их завершения. 4.8. Оплата производится наличным расчетом в рублях.

4.9 При желании Заказчика, Исполнитель может внести изменения в проект в любой его стадии и любой его части. Исполнитель вправе требовать оплаты дополнительных работ по внесению изменений в согласованные чертежи. Размер оплаты дополнительных работ исполнитель определяет на основании объема и сложности предполагаемых изменений, срочности произведения работ 4.10 авторский надзор не является предметом этого договора и оплачивается дополнительно 4.11 3Dвизуализация не является предметом этого договора и оплачивается дополнительно 5.

Срок действия договора, порядок его расторжения 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 5.2.1. по соглашению Сторон, составленному в письменной форме. 5.2.2. в одностороннем порядке Заказчиком в случае: 5.2.2.1.

нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ более чем на 7 (семь) рабочих дней; 5.2.3.

в одностороннем порядке Исполнителем в случае: 5.2.3.1.

нарушения Заказчиком 2.1.1-2.1.5 настоящего договора 5.2.3.2.

задержки оплаты выполненных работ на срок более чем на 7 (семь) календарных дней. 5.3. В случае расторжения настоящего договора на основании п.5.2, Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные им к этому моменту работы.

5.4. Стороны достигли договоренности что в случае одностороннего расторжения договора Заказчи-ком по другим основаниям он уплачивает Исполнителю убытки, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 6. Ответственность сторон 6.1.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Заказчик имеет право с согласия Исполнителя вносить изменения в дизайн-проект.

6.3. В случае обнаружения недостатков работ, допущенных Исполнителем, он обязуется безвозмездно устранить недостатки в разумный срок. 6.4. В случае неисполнения Заказчиком п.2.1.4. договора 6.5 В случае задержки принятия результатов работ исполнителя белее 2-х дней в дополнение к сроку , указанному в пункте 2.1.2 Исполнитель вправе требовать перенесения сроков работ на то количество дней, на которое была задержка с принятием работ.

6.6 Заказчик может приостановить работы по проекту в любой момент. При этом Заказчик должен уведомить исполнителя в письменной форме о приостановке работ и указать срок на который работы приостановлены 6.7 Оплатить уже выполненные работы 6.8 Внесенная предоплата не возвращается за вычетом фактически понесенных расходов исполнителем и произведенных работ 6.9 При приостановке работ по проекту на срок не более 2-х месяцев, стоимость работ исполнителя не увеличивается 6.10 При приостановке работ на срок от 2-х до 6 месяцев к стоимости работ добавляется 10% 6.11 При приостановке работ на срок более 6 месяцев, увеличение стоимости работ определяется исполнителем индивидуально. 6.12 Пункты 6.10 и 6.11 относятся только к невыплаченной части общей суммы за проект ———- Сообщение добавлено в 23:58 ———- Предыдущее сообщение размещено в 23:56 ———- 7.

Прочие условия 7.1. Ни одна сторона не имеет права передавать свои права и обязанности какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 7.2.Любая информация относительно подписания договора и выполнения условий является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьей стороне без обоюдного согласия Сторон.

7.3. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и обсуждения теряют за-конную силу.

Любые поправки и/или дополнения к настоящему договору являются действительными в том случае, если они представлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземп-ляра имеют одинаковую юридическую силу. 7.5. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.


prinyatie-nasledstva.ru © 2021
Наверх